...sözleşmesini imzaladığı, işin ifasını taahhüdüne... ...tebliğ edildiği, ihtarlı süre sonunda yüklenicinin... ...yukarıda belirtilen gerekçeyle reddedilmesi gerektiği düşünülmektedir... ...işin bitim tarihi , süre uzatımı ...09.2010 tarihinde imzalanan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme...

...uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine... ...göre 420 günlük sürenin işin fiili olarak başladığı... ...yapılamayacağı” hususunda görüş talebinin genel mahiyette olması... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin... ...işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi... ...mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle...

...ödenek revizyonunun, süre uzatımına müteakip uzatılan... ...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...ve Tel Çit Yapılması” işinde; geçici hakedişlerin... ...önünde bulundurulduğunda, bu sürede yapılacak iş kalemlerine... ...idaresince verilen 90 ve 120 gün süre uzatımına istinaden...

...sökülecek imalatlar ve proje değişikliği konuları ile ilgili... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceği... ...söküm imalatları için süre uzatımı verilemeyeceğine...

...park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak... ...grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden... ...olup olmadığı hususunda tereddüt yaşanması üzerine... ...bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale edilemeyeceği...

...betonarme sert zemin, kaplama yapımı vb.) işlerinin yapılması... ...konusu Kanun maddesinde, yapım işi “bina, karayolu, demiryolu... ...bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet...

...maddesinde bu hakkın, sadece işin süresinde bitirilmesi hâlinde... ...belirterek; açılan davanın reddi ile fazlaya ilişkin... ...talep etmiş, davalı vekili; işin süresinin 365 gün, geçici... ...2014 tarihli dilekçesi ile talebini 647.020,20 TL'... Nolu kararı) Yapım işinde ortaya çıkan...

...ddesi uyarınca bir yıl süreyle kamu kurum ve kuruluşlarının... ...yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki temyize konu... ...039;nce; davacı şirketin işi teslim aldığı tarihten...

...işinde, revize iş programı, Yapım işi yapılan arsanın... ...belgelerin, Söz konusu yapım işinde, aşırı düşük... ...yapıldığı, Buna göre yüklenici idareden kaynaklanan bir nedenle... ...tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.” hükmü... ...ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması sebebiyle... Bu itibarla, süre uzatımına sebep olduğu bildirilen...