...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen bir... ...maddesinde; “24.1.Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

...duruşma istemi yerinde görülmeyerek işin gereği görüşüldü: Dava... ...istenildiği, ancak idarece bu sürenin verilmediği, Mal Alımları...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Ordu... ...de olumlu karşılanarak süre uzatımı kabul edildiği ve şirkete... ...tarafından iki kez ihale konusu işin yapımında süre uzatımı talep... ...lük kısmının tamamlandığı, işin tesliminden itibaren 45 gün...

...ilgili maddesinden ihaleye konu işin süreklilik gösteren bir... ...31) numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette...

...araç kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye teslimini... ...idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını... ...verilmiş, verilen karar yasal süresi içinde taraf vekilleri... ...idare tarafından isteklilere verilebilecektir” hükmünün... ...gerektiği ve sözleşmenin süre uzatımına ilişkin 25.2 maddesinin... ...i kamu düzenine aykırılık halleri resen gözetilmek üzere...

...Organize Peronlarının yapım sürecine başlanmasına müsaade... ...sebebiyet verdiği haller dolayısıyla verilebilecek süre uzatımları... ...olmak üzere toplam 176 gün süre uzatımı verilmesidir. Arası Yapım işinde; 13.10.2016 tarihli... hattında yapılan değişikliklerin, ..

...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... maddesi uyarınca 2 yıl süreyle ihalelere katılmaktan... ...uygun olarak süresi içerisinde işi tamamlamadığı, dolayısıyla...

...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken... ...Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye... ...takip etmesi, bu işlerin işleyişinden bilgisinin olmasının... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

Diğer hallerde başvuru bedeli iade edilmez. 4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için... ruhsat , yambis numarası , yapı ruhsatı , Yapım işi ...sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik...