...sözleşme imzalandığını ve işin gerekli iş makineleri, inşaat... giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir... ...i kamu düzenine aykırılık halleri re'sen gözetilme...

...göre belirlenir: a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın... ...41 inci maddesinde belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol... (3) Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde... ...ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş...

...avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (….... Yönetim Merkezi İnşaatı Yapım İşi”nde düzenlenen hak... ...yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten... ...tarihli dilekçesinden özetle; işin yürütülmesi sırasında...

...deki 60 günlük süreye göre işin bitim tarihi 07.12.2019’dur... ...30.01.2020 tarihine kadar süre uzatımı yapılmasının uygun... ...tarihten itibaren 10 (on) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Karayolları... ortak girişimi (… Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44.

...Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı... ...rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin... ...olarak itiraz ettiğini ileri sürerek, itirazın iptali ile... ...ise bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde yapılacak tebliğler hakkında...

...karma usul ile ihale edilen ikmal işinin birim fiyatlı kısımlarının... ...tamamlanmasının fiilen imkânsız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen... İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; 20/12/2021 tarihinde... ...geçici kabul eksiklerinin tamamlanma sürecinde, yüklenici tarafından...

...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı... ... 2.1 bendinde idarece verilen süre uzatımı hariç iş zamanında... ...ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

...görüş ve kararlar; ait oldukları işin şartlarına, sözleşmesi... ...verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan... Hizmet Binası Yapım İşi”nde, kazı imalatında... ...tamamlanmasının fiilen imkansız olduğu hallerde, işin sözleşmede belirtilen...

...şartnamelerde özel düzenleme bulunmayan hallerde mevzuattaki genel düzenlemelerin... ...Beton Parke Bordür Döşenmesi Yapım İşi” ihalesinde 17 adet... ...maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak...