...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza... ...inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye durum tespit tutanağı düzenlenerek, önceki...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler...

...iktisadî teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle... ...maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece... Geçici ve kesin kabul aşamalarının komisyonlarınca doğru belgeler...

...sorumluluğunun bulunmadığına, İhalenin tüm aşamalarının ihale yetkilisi tarafından belirlendiği... ...iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle... ...harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet yapımı ve danışmanlık hizmet alımlarının...

...ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin itirazen... ...tarihinde davacılar ile imzalanan sözleşmenin tasfiyesi işlemlerine başlanılmış ve 06/01... ...komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi...

...veya hizmet alımları.” hükmü uyarınca; işin yaklaşık maliyeti, maddede belirtilen limitin... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” hükümleri yer almaktadır... ...maddede ismen sayılmayan ve mal alımı veya yapım işi niteliği taşımayan işlerin &quot...

  Başvurucu Şirket inşaat işiyle iştigal etmektedir. ...Erzurum-Kiremitliktepe 5 adet atlama kulesi inşaatı yapım işi için ihale ilanı yapılmıştır... ...elirtilen hususlar temyiz ve karar düzeltme aşamalarında da tartışılmayarak konuya açıklık...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü, 27.

...karar verilmesini talep etmiş, mahkemece bilirkişiden alınan rapor dikkate alınarak davaya... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır. Yargılamanın aşamalarında davalı cevap dilekçesi ve diğer...

...krasında, Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralına yer verilmiş... ...Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin...