...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...tarihli süre uzatım kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı durma noktasına... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. düzenlemesi bulunmaktadır... Kararın açıklanan bu sebeple bozulması uygun bulunmuştur.

...kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. Kararın belirtilen sebeplerle bozulması uygun görülmüştür. ...davalı vakfa ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.

...ve Bağlantı Yollarının Üstyapı Onarımı Yapım İşi ihalesine ilişkin itirazen... K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. ...tarihinde davacılar ile imzalanan sözleşmenin tasfiyesi işlemlerine başlanılmış ve 06/01... ...komisyonu kararı ile işin yüklenicisinde değişiklik olacağından işlem tesis edilebilmesi...

...onarımı işi için yapılmış olup, proje değişikliği ile 10 derslik yapımının 18 dersliğe... ...ne göre işin tasfiye edilmesi gerekirken, tasfiye cihetine gitmemek ve sözleşmeyi feshetmek... 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun... ...Lojman İnşaatı ve Eski Okulların Onarımı Yapım İşine ait sözleşme 1.077.000,00 TL anahtar...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...ilave süreye rağmen işi tamamlayamadığını, işin gecikmesinde davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını... İlk derece mahkemesince, fesih ve tasfiye öncesi gönderilmesi gereken ihtarnameler... Kararı, asıl ve birleşen davalarda taraf vekilleri temyiz etmiştir.

...istekliler ihale dışı bırakılır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından... b) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından... ...aşağıdaki esaslara göre belirlenir: a) İhale konusu işin yaklaşık maliyetine bakılmaksızın tüm... ...Uygulama Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır...

...bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. ve devamı maddeleri uyarınca ihtiyaten tedbir kararı verilmiştir. ...sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” “ Sözleşmede işin süresi 750 gün olarak belirlenerek iş...

Yine Anayasa Mahkemesi kararında; “Anayasa’nın 47. ...veya hizmet alımları.” hükmü uyarınca; işin yaklaşık maliyeti, maddede belirtilen limitin... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir” hükümleri yer almaktadır... ...maddede ismen sayılmayan ve mal alımı veya yapım işi niteliği taşımayan işlerin &quot...

...olarak 151.380,00 TL alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde tamamlayamadığından... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. hükmü, 27. ...usul ve yasaya uygun bulunmayan yerel mahkeme kararının HMK'nın 353/1-a-6.

...krasında, Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. kuralına yer verilmiş... İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .. ...Dekorasyon Projesi Hazırlanması Hizmet Alımı işi ihalesi üzerinde kalan davacı şirketin...