...öngörülen günlük gecikme cezasının %10’u oranında... ...işe ait sözleşmeye göre işin süresinin 500 (beşyüz... ... Arıtma Tesisi İnşaatı Yapım İşi”nde; 2 nci sür... ...şartlarına, imalatların niteliğine, teknik özelliğine ve yapım...

...olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli... Yapım İşi” zamanında bitirilmediği...

...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...kararına rağmen davacının işi bitirmek yerine inşaatı... ...olup bu süre içinde gecikme cezasının uygulanacağı...

...ait sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat... ...Dayanımlı Cam” Mahal listesi ve Teknik Şartname ve birim fiyat... ...Alüminyum pencere iş kalemi yapımından vazgeçildiği... ...sağlayacak şekilde gerekli değişiklikleri yapmaya yetkilidir...

...kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye... ...idareden kaynaklanan sebeplerle işin teslim süresinin uzadığını... ...özellikle davaya konu gecikme cezasının ifaya ekli olması... ...ispat edemediğini, görsel ve teknik bilgilerin davacıya... Nitekim, yüklenici tarafından...

Yapım” işinde; iş artışı... ...irade beyanıyla (yalnızca işin başındaki teknik personelin...

maddesinde ise hakimin tarafların talep sonuçlarıyla... ...olmadığının, öngörülen sürede işin bitirilmesinin mümkün... ...sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi... ...komutanlığınca izin verilmediği, personelin taburda kalması... ...bitirilmesinin mümkün olmadığının teknik bilirkişiler tarafından...

...alımları.” hükmü uyarınca; işin yaklaşık maliyeti, maddede... Nitekim Kamu İhale Genel Tebliğinde... ...sayılmayan ve mal alımı veya yapım işi niteliği taşımayan... maddesi ile, idare personelinin yapabileceği... ...denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri...

Personel alacakları, hakediş... ...gerçekleştirilen “Malzemeli Yemek Pişirme Dağıtımı ve Sonrası... ...teminattan kesinti yapılacağı, Teknik Şartname’nin söz... ...onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki...

ve Hma Teknik Kanal Gör. ...Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): Bu madde... ...ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı... ...ihalenin Tuna Grup Beton Yapı Kimyasalları İth.