...sistemlerinin kurulumu işinin 10 yıl boyunca işletme işinin davalı ... ...03.2015 tarihinde bitirilmesi kabul edilmiş, süresinde bitirilmemesi halinde ise, sözleşmenin... ...şartnamenin idareler tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak... maddesinde de; “Yüklenici teminat süresi veya yukarıdaki fıkrada söz...

...Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m. Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren süresi içinde davalı idareye müracaat edilerek... ...sözleşmenin 19/03/2018 tarihinde imzalandığını ve işin bitiş tarihi olarak 21/01/2019 tarihinin...

...değerlendirilerek sözleşmenin feshedilmesi ve kesin teminatın yükleniciye iade edilmesi nedeniyle... 039;un şirketin tek ortağı ve şirketi temsile yetkili kişi olduğu, … ...tarihinde taburcu edildiği, 14 günlük izolasyon süresi içerisinde tedavisinin devam ettiği ve bu... ...Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır...

...tarihinde yapılmayan iş bedelinden yüklenicinin işi tamamlayamaması nedeniyle yapmaktan kurtulduğu... Defter ve kayıtlarına göre süresinden önce fesih nedeniyle yüklenicinin... maddesine göre Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşme ekleri arasındadır. Teminatın iadesine ilişkin hükümler başlıklı sözleşmenin 10.4.1.

...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( ...tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin... Teminatın kalan kısmının geri verilmesi ise 45 inci madde esaslarına göre yapılır.

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek... ...en kısa sürede çözülebilmesi için yapım işinin süresinde tamamlanması önem arz ettiği... ...için 20 (Yirmi) takvim günü cezalı çalışma süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır... .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği, iş artışı...

Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... Şubesi Yeni Hizmet Binası İnşaatı işine ilişkin olarak yapılan ... ...programına göre gecikmeli olarak ilerlediği ve işin süresinde bitirilmesi için gerekli önlemlerin...