...feshedildiğinin tespiti, fesih nedeniyle tazminat ve teminat mektubu bedellerinin tahsili istemine... ...ettiğini, bu durumun tutanak altına alındığını, yapım güzergahındaki ( 37 + 000 - 48 + 100 ) Km... Bilirkişi raporuna göre de teslim edilen yerlerde işe devamı mümkündür.

...tesliminin 16/03/2021 tarihinde yapıldığı, süresinin 700 gün ve ilk iş bitim tarihinin... ...Kanalizasyon ve Yağmursuyu İkmal İnşaatı” işinde; yeni birim fiyat tespiti ile ilgili yüklenici... ...gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan...

...durum, teklif veren firmaların uzun teslim süresini bilerek ve göz önüne alarak teklif... ...olarak belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak... ...getirilmesinden ötürü burada uygulama ayı kavramından; işin gerçekleştiği ayın yani malın alındığına...

...Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol teşkilatınca... ...maddesi incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden fazla... ...gecikme cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını...

...Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi”nde kontrol teşkilatınca... ...maddesi incelendiğinde, sözleşmenin birden fazla işi içerdiği ve bu işler için birden fazla... ...gecikme cezasına konu olan eksiklik ve kusurların süresinde yer teslimi yapılmamasından kaynaklandığını...

...bağlanan “Hakkari Yüksekova İçmesuyu Tesisleri” işinde, kazı imalatında fiili durum ile ihale... ...çalışacak personelin eğitilmesi,1 yıllık Garanti Süresi boyunca işlerin bakımı ve tesis işletmesinin... ...tarifi ile özel teknik şartnamede belirtilen yapım şartları birlikte dikkate alındığında...

...piyasa şartlarının ağırlaşması nedeniyle işi yapamayacaklarını 3.7.1995 günü bir yazıyla... Davalı işsahibi vekili ise, teminatın muhtemel zararı karşılamak için...

Yüklenimi ortak girişim tarafından yürütülen sözleşmelerde... Sözleşmesi feshedilen veya sözleşmeyi devreden yüklenicinin teminatı iade edilir. ...belirtecekleri, belirtilen şekilde yazılı olarak süresi içinde başvurmayan müteahhitler veya...