... süresi içerisinde teslim edilmediği, ancak yapım işinin süresinin uzaması nedeniyle davacı yüklenicinin süre ... dosyasında bu belgeler bulunmamakla birlikte işin tasfiyesine karar verildiği göz önünde tutulduğunda ... sözleşmenin tasfiyesine ve irat kaydedilen teminatın ve son hakedişten sonra yapılan imalatların bedelinin ...

...programının gerisinde kaldığı, proje değişikliğine konu hususun iş programının gerisinde... “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu maddesinde; “… ...imalâtların niteliği, teknik özellikleri ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak...

...karar verilmesini istemiş, mahkemece, bilirkişi raporu gözetilerek davacı yüklenicinin... ...ihaleye çıkartılmış ve ek poliklinik bina yapım işi davacı F1 Mimarlık İnş. ...edilemediğinden sözleşmenin feshine ve kesin teminatın iadesine karar verildiği davacıya...

Teminat süresine ilişkin 20 inci maddesinde “Teminat süresi 18 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.” Aynı sözleşmenin işin tasfiyesine ilişkin 27 nci maddesinde de, tasfiyeye ilişkin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerinin yer alacağına ilişkin hükümler yer almaktadır.

Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. maddesinde, geçici kabulle kesin kabul arasında geçecek süre teminat süresidir. maddesinde ise yüklenici işlerin, teminat süresi içindeki bakımını yapmak ve tümünü... ...20.10.2003 tarihli “asfalt sathı kaplama” işine ilişkin sözleşmelerin, teminatın geri...

Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme... Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” işinde yapılan zemin etüdü sonucunda...

...İlçelerinin Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata ve... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29... gecikme cezası , havanın fen noktası , işin bitim tarihi , süre uzatımı

...kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların gelir kaydedileceği ve sözleşmenin... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı... adli yargı , bilirkişi , idari yargı , sözleşmenin feshi , yasaklılık ...imzalandığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim tarihinin...

...Güçlendirme ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri taşıyıcı... ...ilgili herhangi bir hükmün yer almadığı, işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza... ...ceza ile ilgili hüküm yer almadığından işin süresinde tamamlanmaması sebebiyle ceza uygulanmaksızın... ...tamamlanabileceği tarihi belirttiği, aksi halde teminatın irat kaydedilerek sözleşmenin fesih...

...hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi hâllerine özgü... ...işin iş programı ve sözleşmeye uygun olarak süresinde tamamlanmaması fiilinin hangi... ...çekmeye ve karar almaya gerek kalmaksızın kesin teminatın gelir kaydedilmesi ve sözleşmenin... ...tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması...