...araflar arasında düzenlenen 1.9.2005 tarihli sözleşme... ...hazır olduğu, aradan geçen zaman içinde davalının geçici... Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen... ...davalı tarafından da hakedişin imzalandığı gözetildiğinde...

...kapsamında ödenmesi ile işin gecikmeli olarak yapıldığı... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin tamamlanmasına... ...Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne bildirildiği, 2- Elektrik... ...kusur ve eksiklikler, aynı zamanda işin idareye teslimine... Geçici kabul , geçici kabul eksiklikleri

...Kurulması işinde, geçici kabul yapıldıktan... ...Davacı tarafından,işin geçici kabulünün yapıldığı, kesin... hakedişin 19/11/2009 tarihinde 2. ...tarafından sözleşme hükümlerine uygun olarak bir kısım...

“Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...olması, söz konusu işin zamanında bitirilemediği... ...olarak esas alınacak tarihin, işin geçici kabule elverişli... ...gecikme cezasının uygulanmaması nedeniyle …TL’ye tazmin hükmü...

...tazmin hükmünün TASDİKİNE, karar verildi. ...kesin kabul tutanağında işin bitim tarihi ve geçici... ...bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi... ...yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için... ...geçici kabul noksanları ile işin devamı sırasında kesin... ...maddesinde düzenlenen geçici kabul noksanları veya işin... ...başvurması kaydıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığının... ...önlemek ve kesin hesapların zamanında tamamlanmasını...

...başlıklı 25’inci maddesinde, işin Sözleşme’ye uygun... ...uygulanmaması nedeniyle kamu zararına neden olunmuştur. ...Kabul Tutanağında geçici kabul itibar tarihinin 23.06... ...bitirmesi gereken tarih ile geçici kabul itibar tarihi...

...teslim tarihi, 31.10.2012, işin süresi 90 gün ve iş... ...firma işin bitirildiğini ve geçici kabulün yapılması... ...incelemelerde işin geçici kabule hazır olmadığı ve... ...yetkilisi ile beraber işyerine gidilmiş ve gerekli ölçüm...

...için, 14.04.2016 tarihinde geçici kabul tutanağı düzenlenmiş... ...bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı... ...belirlenmiş ve bu eksiklikler zamanında tamamlanmamış... ...geri kazanım cihazı bedeline ilişkindir.