...geçildiğini belirterek davalıya gecikme cezası borcunun olmadığının... ...hariç olmak üzere) gecikme cezası borçlusu olduğunun... ...sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı Devlet... ...tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin...

…… Menfez Yapım İşinde, herhangi bir... ...yüklenici tarafından herhangi bir imalat yapılmayan... ...Kanunda hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri... ...talep edilebileceği gibi, gecikme cezası da kesilmekte... ...yapılmış kısmının son hakedişindeki veya yapılmışsa... ...tasfiye halinde teminatından kesilir, fesih halinde ise genel...

...sebebiyle yapılan gecikme cezasının kaldırılarak... Buna göre gecikme süresi, 21 gün olmaktadır.

...98TL tutarındaki gecikme cezası bedeli kadar davalıya... ...64.769,98TL tutarındaki “gecikme cezası” bedeli kadar...

...bedelinin %0,05 oranında gecikme cezası uygulanacağı kararlaştırılmıştır... gecikme cezası , rakam , yazı , yazılı metin

...fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam... ...2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise...

...işlerin giderim bedeli, gecikme cezası ve tespit masrafları... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici

...nedeniyle belediye bütçesinden gecikme cezası ödendiği görülmüştür... ...tazminat, gecikme zammı, para cezası gibi ek malî külfet...

...kullanma simülatörünün yapımı ve davalı idareye... ...15 (on binde 15) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmünü... ...907.499,00 TL’den gecikme cezası tutarı olan 1.597... ...yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir.” hükmü yer almaktadır...

...kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul... ...tamamlanamamış; 44 günlük gecikmeyle 01.08.2013 tarihinde... ...tilen nedenlerle gecikme cezası kesilmemesi sonuc... ...hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep...