...tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden kesilmesine karar vermiştir. ...2013-20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir. Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan ….. Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31...

...gün için sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...gecikme cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi... ...bedelinin %0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer verilmektedir...

...faturalarının zamanında ödenmemesi sonucunda gecikme bedeli ödendiği gerekçesiyle verilmiştir... ...8 sayılı kanun , gecikme bedeli , gecikme cezası , ihmal , kamu zararı , kasıt , kusu...

Malzeme Alım işinde; malzemeler zamanında teslim edilmemesine... ...teslim edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu kamu zararına... ...sözleşme bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer verilmiş...

...dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş yerinin... ...krasında, Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve kabul işlemleri... ...edildiği, süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre verildiği...

...ve yükleniciye verilecek ek süre içerisinde gecikme cezası ödeme şartıyla taahhüdünü... ...tarafından yüklenici firmaya muhtelif tarihlerde yapım işine ilişkin olarak işin hızlandırılması...

...sözleşme bedelinin %0,06 (onbinde altı) oranında gecikme cezası uygulanır.” denilmektedir. ... ...nedeniyle yüklenici firmadan … günlük gecikme cezasının kesilmesi gerekmektedir.

...İdaresince yapı ruhsatının alımında yaşanan gecikmeden dolayı 144 gün ilave süre verildiği... ASM Binası” yapım işinde; iş bitim tarihine eklenen süreye... ASM Binası” yapım işinde; Havanın fen noktasından çalışılamayacak...

...gereğince ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır. ...ihale dökümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az 20 gün...

...İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını... ...bulunmadığını, cezalı çalışılan süre için gecikme cezası uygulandığını savunarak, davanın... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en az on gün...