Oysa iş eksiliş ve artışına ait tüm hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle, … (Sayıştay 1.Dairesinin 10.11.2022 tarih ve 10875 sayılı kararı) İş eksiliş ve artışına ait hesaplamaların, yapım işinde fiyat farkı ödenmesi nedeniyle ihale tarihi resmi birim fiyatları esas alınarak yapılması gerekir.

...Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi... fiyat farkı , idareden kaynaklanan nedenler , iş artışı

(Yüksek Fen Kurulunun 09.03.2022 tarih ve 2022/79 sayılı kararı) Anahtar teslim götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde proje değişikliği sonrası iş artışı yapılması halinde sadece iş artışına konu imalatlar için değil bu imalatların etkilediği diğer imalatların yapılabilmesi için de süre uzatımı verilebilir.

...Alanların Revizyonu İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi  Başvuruya ilişkin olarak... ...açık olduğundan, peyzaj düzenlemesi yapım işinde her ne kadar yapım işine ait pozlar... ...iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı” işinde yapılan zemin etüdü sonucunda zeminde sıvılaşma olduğu, bunun üzerine zemin iyileştirme projesi hazırlandığı, iş artışı hesaplarının sözleşme bedelinin %10 oranını aştığından, ilgili mevzuat gereği işin tasfiye edilmesine dair Kurulumuz görüşü talep edilmektedir.

... dilekçesinden özetle; Aralık 2021 tarihli iş artışından kaynaklı mukayese hakedişinden ilk teklifleri ve tekliflerinin yaklaşık maliyete ... ihale tenzilatı uygulanmasına itiraz ettiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22 nci ... yüklenicinin itiraz ettiği fiyat üzerinden işe devam ettiği, Yönündedir.

...nin davalıdan tahsiline karar verilmesini istemiş, yargılama sırasında talebini ıslah ederek... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve iş artışı nedeniyle fiyat farkı verilmesi için... maddesinde de Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin eki olarak sayılmıştır.

...suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 '... .Yapılması” hizmet alım işinde götürü teklif alınan iş kalemleri... götürü bedel , hizmet alımı , iş artışı , kamu zararı -TL’nin tazminine karar verilmişti.

...hesaplarında beton döküm ızgara imalatı için iş artışı ve sfero döküm ızgara imalatı için iş... Hayvan Satış Pazarı Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre... TL ) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.