...2022 tarih ve 51582 sayılı kararı) Yapım işinde imalat malzemesi genel teknik şartnamede... İşi”’nin devamı niteliğinde olan bir yapım işi olduğunu, işin projelerinin, … ...özellikleri, muayene ve deney yöntemleri ve kabul şartları belirtilmektedir.

Kör Yolun Uzatılması” işinde; taş malzeme ve kazı nakliye bedeli... Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5    

Üstyapı İşleri Yapım Genel Teknik Şartnamesi Ek.4     Üstyapı İşleri Kabul Koşulları Teknik Şartnamesi Ek.5     ...Devamında Bulunan Kör Yolun Uzatılması” işinde; taş malzeme ve kazı nakliye bedeli ile...

...yapılması gerekirken idarenin bu süre zarfında kesin kabulü yapmadığını, davacının bildirdiği... ...Alt ve Üst Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme konusu işin...

...Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak... ., 13.02.2019 tarihli Kurulda duruşmaya katılma talebi kabul edilen ahiz ... 500 Kişilik Öğrenci Yurdu inşaatı işinde şartnamede yapım işi için, havanın... ...yüklenicinin bu yasağı bir şekilde aşmaya çalışarak kısmi imalat yaptığı ve buna rağmen iş programında...

Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla, inşaat... geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası , nam ve hesabına yaptırma ...nedeniyle kendi hesaplarına yaptırılarak hakedişinden kesilmesini talep etmiştir.

İşin geçici kabul tarihinin, “03.08.2018” - ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir.

...Tepeköy İlkokulu (16 Derslikli) İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi sırasında; 15 nolu... Trafonun TEDAŞ kabulü yüklenici tarafından yaptırılacaktır.”, Söz konusu yapım işinde, 19/09/2018 tarihinde yer teslimi yapılarak...

Davacıların temyiz isteminin kabulüne; 2. 2886 sayılı Kanun , iş deneyim belgesi , uygulama yönetmeliği , Yapım işleri

...yönündeki görüş hükme esas alınarak davanın kabulüne karar verilmiş ise de; Davacı ile davalı... ...olduğunu, söz konusu mevzuat hükümlerine göre kısmi kabulün yapıldığı durumlarda gecikmenin...