...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. Ereğli Cumhuriyet Ortaokulu Yapım İşi”nin yürütülmesi... ...ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi... ...belirleneceği, ancak yüklenici bu sürenin çalışmaya uygun olmayan...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18... ...devirlerinde ilk ihaledeki yeterlik şartları aranmaz. ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...uyarınca 300 gün ilave süre verilmesi talebinde bulunduğu; davacı... ...belirlendiği, cezasız süre uzatımı sürecinin sonuna gelindiğinde...

...çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve fiyat... ...inşaat atıkları nedeni ile süre uzatımı verilmesinin uygun görülmediği... ...hükmü kapsamında süre uzatımı verilmediğinden fiyat farkı ödenmediği... .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği... ...uzatımı verilebilecek haller ve şartları” başlıklı 18 inci...

...eklerine göre Kurulumuzca bir karar verilmesine yer olmadığı, Değerlendirilmektedir... ...veya idarelerinden kaynaklı bir süre uzatımı verilmediği, yüklenicinin... .Bakım Onarımı” işinde, ceza kesintisi, revize... ...ait sözleşmenin “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 11 inci maddesi... Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde...

...işin tamamında fiyat farkı verilmesi ve temel endeks ayı... ...Farkı Ödenmesi ve Hesaplanması Şartları” başlıklı 14 inci... ...nedeniyle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...tamamında mı yoksa uzatılan sürede mi fiyat farkının hesaplanıp...

...gibi bir sürenin olması ve bu sürede meydana gelen malzeme fiyat... ...hükümlerine göre, ilave süre uzatımı kapsamında verilecek... ...bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin...

...Doğalgaz Dağıtım/Bağlantı Hattı yapımına ilişkin eser sözleşmesi... ...uzadığı için sözleşmeye göre bu süre zarfında İKY 900 ve İKY... ...tarafından ise sözleşmede süre uzatımı halinde bu hizmet giderleri... ...davacı talebinin reddine karar verilmesi doğru olmamış, kararın...