Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği (YİİUY)’nin “Teknik Şartnameler” başlıklı 17 nci maddesinde: “( ...muhtelif yerlerde kazı kırım ve boru tamir ek yapılması” işinde; arızalı olan PPRC 160 ile PPRC 250 mm çap aralığındaki...

...diyesi Mahalleleri Sanat Yapıları ve Beton Yol Kaplama” işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesin... Hangi durumlarda süre uzatımı verilebileceği Yapım İşleri Genel Şartnamesinde hüküm altına alınmıştır.

...eklerinde birim fiyatı bulunmayan yeni iş kalemlerinin bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanacağı...

...sekizinci fıkrasındaki; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme yılı fiyatı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47’nci maddesinde de; “… Yapım İşi”ne ilişkin ….

...bitirilemediği takdirde geçen her takvim günü için yüklenicinin hakedişinden sözleşme bedelinin Onbinde 3 (Üç) oranında gecikme... ...kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.” “ Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin Feshi ve Tasfiye Durumları” başlıklı 48.

...Temyize konu işbu ilam maddesinde tazmin hükmü, İdarenin bazı yapım işlerini üstlenen yüklenicinin İdareye ait şantiye...

Su Kayıplarının Azaltılması Hizmet Alımı” işinde, işin denetimi ve yönetiminde kullanılacak araçların... ...inci Ek maddesinde; “Bu Kanuna göre düzenlenecek yapım ve yapım ile ilgili danışmanlık hizmet işlerine ilişkin sözleşmelerin...

...imalatlarına başlanamadığı, ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için süre uzatımı verilmesi... ...bağlanan “Ceyhan Terminali Depolama Tanklarının Bakım Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda...

...Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde kaldığını ve... ...davalı idarenin bir kusuru bulunmadığını, sözleşmenin feshi, tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata...