...çevresi panel çit ile çevrilmiş çeşitli demir işlerinden imal edileceği belirtilen sundurma... ...teslimi götürü bedel sözleşmeye bağlanan yapım işinde uygulama projeleri gereği yapılması... ...listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen …… ... Genel Teknik Şartname” başlığı altında; “…

...yaptırılmakta olan “Aksaray Merkez Betonarme Tribün Yapımı” işi ile ilgili görüş istemidir. ...sözleşme bedeline dahil olup olmadığı hususunda yüklenici ile idare arasında anlaşmazlık çıktığı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...Stadyum Giriş Otomasyon Sistemi” başlığı altında; Bilet Okuyucu Terminaller, Otomasyon...

...için 4734 sayılı kanunun uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici... ...gecikme otuz günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksiklerin giderilmesini... ...kararda; “Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası 1/2...

...Merkezi) detayında ise bahçede kilitli parke altında kırmataş dolgu imalatının gösterilmediği... ...Nevşehir Merkez 8-9 Hekimli Aile Sağlık Merkezi Yapım İşi” ile ilgili görüş istemidir.... ...duruma itiraz ettiği belirtilerek, idaresi ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğundan... ...teslimi götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında öngörülen...

...bağlanan “Arifiye Belediyesi Hizmet Binası” yapım işinde; temel kazısında ortaya çıkan... ...yapılması ve depolama sahalarının hazırlanması işlerini de kapsar. Her türlü döküm yeri harcamaları Yükleniciye ait olacaktır.”, ...gerçekleştirilen kırım, yıkım imalatının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı birim fiyat kitabındaki “74...

...zamanaşımına uğradığını, aynı firmanın taahhüdü altında tamamlanan (Keban-Arapkir) Ayr.-Divriği... Yolu yapım işinde müteahhit firma ile yaşanan ihtilâf... Davacı yüklenici, davalı ise iş sahibidir. ...gösterilen ancak geçici kabule engel teşkil etmeyen işlerin de tamamlandığını, 18.12.2008 tarihi...

...yer verilen mevzuat hükümleri uyarınca; hakedişlerin, metraj cetvelleri (yeşil defter) esas... yevmiye no.lu muhasebe işlem fişi ile yüklenici ……. ...uyarınca işbu İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu... ...bendinde; “Yapım İşleri Hakediş Raporu: Bu rapor, yapım işlerinde yükleniciye ödenecek ara ve...

...uzatımı verilmesi ile ilgili olarak idare ile yüklenici arasında anlaşmazlık oluştuğu belirtilerek... ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...yönetilerek yapılması nedeniyle aynı teknik personelin her iki işin yapımında da görev başında bulunmasında yasal engel bulunmadığı belirtilmiş olsa da alt yüklenici tarafından çalıştırılan mühendislerin, işe ait sözleşmenin alt yüklenici çalıştırılmayacağı ve işlerin tamamının yüklenicinin kendisi tarafından yaptırılacağına ilişkin 15...

...kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden... ...alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, …