maddesine göre “yükleniciye en fazla 60 günlük (cezalı) ek süre... maddesine göre, gecikme cezasının altmış gün ile sınırlı olarak uygulanabileceği... maddesinde “Şartname : Yapılacak işlerin genel, özel, teknik ve idari esas ve... ...şartnamenin idareler tarafından yaptırılan her türlü yapım ve hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak...

Yükleniciye 02.09.2016 tarihinde iş yeri teslimi yapılmıştır. ...Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 60 (altmış) gün süre uzatımı vermiştir. ...sebebiyet verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... ...hayata etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının mütalaaları...

Hükmünün bulunduğu, bu hükme göre; yüklenicinin ihaleye katılmadan önce, bina, arsa, proje ... sözleşme ve eklerinde tespit olunmamış ancak işin yapımında her bir aşamanın imalatı için fenne ve ... mahalden ve binanın fiziki koşullarından kaynaklı işlerin sözleşme bedeline dahil olduğunun hüküm ve imza altına alındığı taraflarca bilinmektedir ...

Yüklenicinin görüş ve talebi; Uygulama projesinde depo (2 Ad.), ...yapılması imalatının öngörüldüğüne, Yapımından vazgeçilen depo (2 Ad.), Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...geçerli olduğu, bu kurala göre her bir belgenin altında sayılanlar üstteki belgelere aykırılık...

...geçici kabul tarihinden başlamak üzere en çok altı ay içinde idareye teslim etmek zorundadır... ...hesapların düzeltilmek istenilmesi üzerine yüklenici ile idaresi arasında anlaşmazlık... ...Hesap kesme işleminde, gerçekleştirilen bütün işlerin kesin hakediş raporuna geçirilen bedelinden... ...03/2021 tarihli dilekçesinde özetle; işin yapımı sürecinde sözleşmesinde bulunmayan...

Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi Yapım” işinde, bitki büyütme kabinleri ile... miktarı 2 adet” olarak belirtildiği,  alt maddelerde; “Boyutları 2500mm x 3300mm... Yüklenicinin görüş ve talebi özetle; Kümes...

...Çarşıbaşı Sentetik Futbol Sahası ve Tribün Yapımı İşi”nde; bazı imalatların sözleşme... ...olduğu varsayıldığı takdirde, oturma yerlerinin altında ve yanlarında kalan taşıyıcı elemanların... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... Yüklenicinin görüş ve talebi; Tribün statik...

...harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet yapımı ve danışmanlık hizmet alımlarının... ...ihtilaflara hukuki destek sağlanması vb.” işleri için Anayasaya ve ilgili Kanun hükümlerine... ...hizmeti maliyetinin 4734/21/f maddesindeki limitin altında kalmasına ve işlerin aciliyetine binaen... Anılan işin teknik şartnamesinde yüklenici firmanın sağlayacağı teknik, idari...

Asıl davada davacı yüklenici tarafından gecikme cezasının haksız... L Tipi Cezaevi İnşaatı Yapım İşine dair 02.03.2004 tarihinde sözleşme... 2023/410) Yapım işlerinde gecikme cezasının gecikilen her takvim...