(Kamu İhale Kurulunun 28/12/2022 tarih ve 2022/DK.D-468 sayılı kararı) Fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle süre uzatımı verilmesi halinde, idareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilmesi kapsamında fiyat farkı verilmesi gerekir.

...ihale edilen … TL sözleşme bedelli … Daire Yapım İşinde; sözleşmede yer almayıp işin devamı... Bayındırlık Kurulu tarafından tespit edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur. ...sözleşme yılı rayiç ve şartlarına göre, iş artışları ise uygulama ayı rayiç ve şartlarına... ...Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmede bulunmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci...

4735 sayılı Kanun'un Fiyat farkı verilebilmesi başlıklı 8. ...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... ...idarece telafi edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin bitirilmesi gereken süreden... ...Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda...

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle uygulanacak ilave fiyat farkı esaslarını tespite, Kamu İhale Kurumunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili...

...olması halinde artışa konu olan iş; a-Sözleşmeye esas projenin içinde kalması, b-İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik ve ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin %10’una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen yapım işleri sözleşmesinde...

... imalâtı işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği projeler inşaat, elektrik ve makine işleri için ayrı ayrı hazırlandığını ve idareye ... idareden kaynaklı verilen süre uzatımı ve iş artışları nedeniyle fiyat farkı verilmesi gerektiği, kesin hesabın yapılmaması ...