Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...hazır hale getirilmemesi durumunda ilgili mevzuat... .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Yüklenici, işlerin devamı sırasında...

...idaresince hazırlanan analizde 2018 yılı için 9,10 TL... ...03.2018 tarihinde birim fiyat sözleşmeye bağlanan... ...yazılarında özetle; İdarece yapımı planlanan istinat... ...Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının...

...süre uzatımları olması durumunda fiyat farkı verileceği... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından... ...yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği... Yapım İşi” ile ilgili...

...bitirilmesi gereken tarih 17/04/2018 tarihidir. ...için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...edildiği, olağanüstü fiyat artışlarının işin... ...olduğu, Kanun’da fiyat farkı verilen işlerde... ...gecikme yaşamamış olması durumunda herhangi bir fiyat... ...İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan...

...yürütülmesi aşamasında fiyat farkının sağlıklı... ...ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir... ...uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin...

...ödenecek aylık ücret durumu” başlıklı 5... ...ncı maddesine göre fiyat farkı hesap edilmesi sonucunda... ...Büyükşehir Belediyesi 2018 yılı hesabının... Fiyat farkı Verilecektir.

...çıktığı tarihteki rayiç fiyatlarla isteyebilir... ...yapılmayan (noksan bırakılan) işleri ifade eder. nolu kararı) Yapım işlerinde, eser sözleşmelerinde...

...Hizmet Binası İnşaatı Yapım İşi ile ilgili olarak... ...süre uzatımı verilmesi durumunda ise, uzatılan... ...İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin... ...gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş...

...süre uzatımı ve fiyat farkı verilemeyeceği belirtilmektedir... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin... Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. ...gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin...