...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen... ...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...dokümanına uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde olması... ...bildirilmesi istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 48. ...cezasının matrahına o tarihe kadar hesaplanan fiyat farkları da dahil edilir.

...ihale usulüyle 5.969.930,80 TL teklif birim fiyatla ihale edilerek, 17.2.2010 tarihinde F... ...gün ve 2348 sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde geçici... ...kabulünün eksiksiz ve kusursuz olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04.2012 tarihinde...

...üzerinde bırakılan istekli tarafından birim fiyat teklif mektubunda gerçeğe aykırı olarak... ...bu durumda olanlar ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.” hükmü... ...Kanun’un yukarıda aktarılan hükmüne istinaden Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

...Salonu yapımı işiyle ilgili olarak adı geçen yapım işinde, yüklenici tarafından idareye bildirilen... ...kabulünün yapıldığı, dolayısıyla yapılan işlerin sözleşmeye uygun olarak gerçekleştirildiği...

...2009 tarihli eser sözleşmesinin eki “Birim Fiyat Tarifleri Raporu”nda tanımlanan 11.04... ...yüklenicinin dava konusu alacağının dayanağı dolgu işlerini sözleşmedeki 11.01 poz birim fiyatına... ...Tesviye ve Düzleştirme Çalışmaları”nın yapımına ilişkin eser sözleşmesi imzalanmıştır...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 14’üncü... ...tarafından yapılmamasına rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir kesinti olmadan ödenmesi... Geçici kabul işlemi ise yüklenici tarafından...

Kademe kazısının, enjeksiyon işlerinin kısmi azami ve ulaşım yollarının... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan davacı...

...Hastanesi Yapım İşi”nde; yıkma, sökme ve yapımla ilgili bazı iş kalemleri ile ameliyathane... ...imalatlar ile yapılacak imalatların ölçümü ve fiyatlandırılmasının daha doğru ve hakkaniyetli... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin...

...feshettiğini, fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak yapıldığının... ...imzaladığını, davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama projeleri ve... ...itibaren 270 gün süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğunu...