...İdari Bilimler Fakültesi binasının yapım işinin ihalesinin davacı üzerinde... ...tasfiye ve teminatın gelir kaydedilmemesi işlerinde mevzuata aykırı bir yön... ...kesintilerinden dolayı 42.838,10 TL, geçici kabul eksikleri için tutulan... ...2018 tarihinde işin henüz geçici kabule hazır olmadığı görülmüştür...

...temin edildikten sonra oluşturularak kabul yapılması için karar alınarak... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...kaynaklanması sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta...

...2348 sayı ile “Yükleniminiz altında yapımı tamamlanarak 18.01.2012 tarihinde... ...eksiksiz ve kusursuz olarak yapılarak geçici kabul tutanaklarının 30.04.2012... ...bedeli 5,969.930,80 TL olup, kesin kabulün yapılmasına müteakip tahakkuka...

...sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...kırk) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ... ...süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye... ...12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021... ...fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice itibarıyla...

Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında... ...başlıklı 6’ncı maddesinde; “a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara...

Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03... ...DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname...