...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun... Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve...

...1)’de yer alan “Geçici Kabul Teklif Belgesi”ni düzenler ve yetkili makama... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

...Tesviye Sanat Yapıları ve Üst yapı Yapım İşi”nde ait yüklenicinin sözleşmede... ...da, hak ediş rapor kapağı ile yapım işleri kesin kabul tutanağında işin... ...yüklenicinin iş bitim tarihine kadar işi geçici kabule hazır etmesi gerektiği... ...tamamlandığında yüklenicinin idareye geçici kabulün yapılması için yazılı başvuruda...

...yapılması için 18.11.2009 tarihinde yazılı olarak başvuruda bulunduğu; düzenlenen yapım işleri geçici kabul teklif belgesinin ardından, yapım işleri geçici kabul tutanağının hazırlanmış olduğu ve tutanakta işin bitirildiği ve geçici kabul itibar tarihinin 18.11.2008 olarak belirtildiği görülmüştür.

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama ayından sonraki ayın... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...fiyat farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin Fiyat...

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.