...alındığını, davalının işi yasal süresi olan 29/09/2010 tarihinde... ...bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden... ...gerekçeleriyle, davanın kısmen kabulü ile, 93.395,00 TL'... ...inşaatın kalan kısmının yapımı için 23/12/2011 tarihinde... ...olarak sözleşmenin feshi işlemlerinin geçerli olmadığı...

...edildiği, bu kadar kısa bir sürede teklif vermek isteseler... ...gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından... ...geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları... ...yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, … Teklif değerlendirme işlemleri birden fazla oturumda... ...teklifleri, son teklifleri olarak kabul edilir.

...transformatörün bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...Belgesi” ile söz konusu işin geçici kabule hazır olduğunu... İş süreçlerinde yaşananlarla... ...edilen fiyatın iki tarafça kabulü zorunludur….”,...

...Peyzaj ve Çevre Düzenleme Yapım İşi” ile ilgili olarak... süre uzatımı kararı ile 18 gün, 2. ...olarak belirlenmesi ve geçici kabul işlemlerinin bu tarih... ...2019 tarihinde bitirilerek geçici kabule hazır hale...

...incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini yirmi... ...yapıldığı, dolayısıyla yapılan işlerin sözleşmeye uygun... ceza , iş deneyim süresi , teknik personel ...TL sözleşme bedelli … Yapımı işiyle ilgili olarak...

...ve Pilot Tesisi” işinde, süre uzatımı verilmesi ile... ...işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak... ...içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek... ...Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından...

...İle Peyzaj Düzenlemeleri Yapım İşi” İhalesi  Başvuruya... ...Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri... ...hizmet alımları ile yapım işleri için ihaleye çıkılmadan... ...oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden işlere... ...dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.... ...Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili... ...zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...yürütülen yazışmaların gecikmesi nedeni ile de 56... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... ..., İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin... ...uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin sözleşmenin imzalanmasından...