...kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı... ...olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile... ...bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında... ...birim fiyat tarifi olarak kabul edilmesinin anahtar teslimi...

...ve ekindeki tüm şartları kabul ederek sözleşmeyi imzaladığı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...gösterilen ve ruhsat ve izin işlemleri prosedürü Yüklenici...

...nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar... ...Sözleşme’nin “Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin... ...numaralı dipnotunda “İş süreklilik gösteren bir mahiyette...

Kesin hesap işlemleri sırasında hesap... Üniversitesi Yapım İşleri ve Teknik Daire... ...sayılmayacağı için kesin hakediş sürecinde düzeltilmelerinin... (Tekniker) Geçici Kabul Komisyonu Üyeleri: … Geçici Kabul Komisyonu Tutanağını Onaylayan-… (

...dilekçede; 4735 sayılı Kanun’un geçici 4 üncü maddesine istinaden... ...Genelgesi’ne istinaden verilen süre uzatımları sonrası hazırlanan... tesisleri yapım işi”nde, 4735 sayılı... ...çalışmasını geciktiren işlerin tespiti pozlar ve... ...edildiği ay uygulama ayı kabul edilerek fiyat farkı...

...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...yapıldıktan sonra, ilgili yapım işine ait 2021 yılı... ...arasındaki devresi olan 42 günlük süre dâhil, 450 gün ve ilk... ...Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde... ...gerekçesi ile verildiğinin kabulünü gerektirdiği, bu...

...dilekçesinde özetle; davacının süre uzatım için başvurduğunu... ...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi... 4735 sayılı Kanun'un Geçici 4. ...yetkisinin bulunduğu, ancak idari işlemlerin amacının kamu... ...aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...rağmen yükleniciye hakedişlerin buna ilişkin bir... ...buna göre hazırladığı kabul edilir. Geçici kabul işlemi ise...