...davalı yüklenicinin teminat süresince bakım ve onarım... İşin geçici kabulü... ...ve nerelerde hangi altyapı işlemlerinin yapılması gerektiği... kat asfalt sathi yapım işlerini üstlenmiştir. maddesinde, kesin kabul işlemlerinin idarece... maddede yüklenicinin işlerin teminat süresi içindeki...

...yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı... ...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...süre içerisinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale... ...üzere, İdarenin en az on gün süreli ve nedenleri açıkça... ...cezasının uygulanacağı da kabul edildiğinden, davalı...

...vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine... ...cezalı çalışmalar nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması... ...iadesi ile ilgili gerekli işlemlerin zamanında yerine... ...onaylanmasından sonra kalanının, b) Yapım işleri dışındaki... tarihinde süresi bitecek olan ...

...çalışıldığı, anılan hususlarla ilgili süre uzatımı verilmesi ve... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye... ...süresi verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... .k Açık Otopark Yapım İşi”nde; proje değişikliği... ...verildiği ve işin geçici kabule hazır hale getirilmemesi... Yüklenici, işlerin devamı sırasında...

...yüklenici firmanın Üniversiteden geçici kabul talep etmesi... kabul ile ilgili inceleme yazısı yazmıştır. ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... ...kaynak çalışmaları ve kesim işlemleri sırasında oluşan... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...hükmü verilmesine kadarki sürecin şu şekilde geliştiği...

...uzatımı olarak verilmesi ve bu sürenin iş bitim tarihine... Yapım İşi”nde; Yer tesliminin... ...gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin... ...idareden kaynaklanan nedenlerle gecikmesi nedeniyle yükleniciye...

...1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” İhalesi KARAR... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...Ortaklığı’ndan da yeniden geçici teminat mektubunun... ...değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla... ...Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940... ...işi durdurularak tasfiye işlemlerinin gerçekleştirildiği...

...in contrahendo) bulunduğu kabul edilmektedir. ...hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... ...temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... maddesinde yüklenicinin geçici hakedişlere itirazı... ...bırakarak kanunî olmayan işlemlerin yapılmasını... ...görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi...

...Adet Hafif Çelik Konut (P155) Yapım İşi” olduğu, ihalede... ...tutarın esas alınarak ihale işlemlerine devam edilmesi... ...sınır değer hesabı , yapım işlerinde sınır değer hesabı... ...sunan 3 istekliden birinin geçici teminat tutarı yetersiz...