...veya makine ile yapılacak hafriyat işlerinin bu poz dahilinde olduğunun... ...2016 tarihinde sözleşmesi imzalanan yapım işinde; tarama ve galvaniz poligon... ...çıktığı, bu durumun idaresince kabul edildiği, idaresince gönderilen... ...tarifinin ise karada yapılacak hafriyat işlemleri için yağmur suyu veya yer...

...başlıklı 9.maddesinin (2).bendinde; “Yapım işleri yürütülen şantiyede... ...sözleşme ve eklerine uygun olduğu ve geçici kabule engel olabilecek eksik... ...gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabul edip etmediğini on gün içinde...

...Sözleşmeleri Kanunu m.10 ve 20 ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi m... ...takdir yetkisinin bulunduğu, ancak idari işlemlerin amacının kamu yararı olması... ...kendisine 5 aylık süre uzatım talebinin kabul edildiğinin bildirildiğini, 11... maddesi ile 7435 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunun geçici 4.

...ve Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri... ...yapılabileceği, Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde tasfiye... ...12/03/2021 tarihinde onaylandığı, geçici kabul itibar tarihinin 28/03/2021... ...fesih edileceğine dair ihtar olarak kabul edilmesi gerektiği, netice itibarıyla...

Kurum tarafından ihale edilen yapım işlerine ilişkin ihale dokümanlarında... ...başlıklı 6’ncı maddesinde; “a) Yapım işlerinde; uygulama projeleri ve bunlara...

Davacının temyiz isteminin kabulüne; 2. ...bulunmuş ve sözleşme konusu işin geçici kabulü 01/11/2013 tarihinde yapılmıştır... Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliğinin 44. ...ve sorumlulukları bakımından Yapım işleri Genel Şartnamesinde yer alan...

Yapım İşi”nde; Yer tesliminin 03... ...DörtYüzYirmi) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname...

...edilen malzeme, işçilik ve devreye alma işlemleri dâhil fiyatlara göre karşılaştırma... ...gerçekleştirdiği benzer nitelikteki yapım işlerinin sözleşmelerinde ortaya çıkan... ...Maddesi ile; yeni birim fiyatların Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerin... ç) İdarece kabul edilmek şartıyla, ticaret ve...

...ıslah da nazara alınarak davanın kabulüne dair verilen karar, davalı... Okulu Yapımı konulu sözleşmede işin yapıldığı... ...kullanılmaması, takviyesi için gerekli işlemlerin başlatılması gerektiği... ...1993 tarihinde, ikinci sözleşmenin geçici kabulünün de 14.11.1994 tarihinde...