...ödenmeyen iş bedeli ve nakdi teminat kesintisi alacaklarının tahsili... ...verilmemiş imalâtların %5'i oranında teminat mektubu alınacağı... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, taraf... ...gereğince uygulanması gereken Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... ...bilirkişilerce eksik kalan işin toplam işe oranı üzerinden gecikme cezası... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl yapılacağı...

...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir.... 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş... ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...

Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme... ...olarak yazılan miktarın ½’si oranında günlük gecikme cezası... ...Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde...

...altına alındığı, ancak geçici kabul noksanları için kesilen... ...üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınacağı... Ayrıca, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama... ...ci kabul noksanları teminat kesintisi , kesin teminat , sözleşmeni...

...proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...039;i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ... ...davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı...

Somut olayda işlerin 25.08.2003 ve 04.12.2003... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek... ...yargılama giderlerinin kabul red oranına göre paylaştırılmasında...

...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının... ...kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...belirtilen ceza oranının ¼’ü oranında her geçen gün için... ...si İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...