...Yönetmeliğinin “Muayene ve kabul komisyonlarının görevleri” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Geçici kabul komisyonu, kurulmasından itibaren en geç on (10) gün içinde işyerine giderek yüklenici tarafından gerçekleştirilen işleri Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci maddesine göre (sonradan 41.

...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye yaptırması... ...gerekçesiyle davanın 276.717,00 TL üzerinden kabulüne karar verilmiştir. ...oranında günlük ceza uygulanır ve geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin... ...Üst Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...

...işletilmesine engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olmalıdır.” Hükmü bulunmakta olup, bu hüküm kapsamında yapım işlerinde geçici kabul komisyonunun oluşturulabilmesi ve işin geçici kabulünün yapılabilmesi için,  yapılan işin kusurlu ve eksik kısımlarının bedelleri toplamının işin sözleşme bedelinin yüzde...

...Kasrı Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...Giderilecek olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme cezası... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...komisyonunun oluşturulmuş olduğu, söz konusu komisyonun ise 23.06.2021 tarihinde geçici... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun... ...ve 2 karar sayılı süre uzatımı komisyonu kararıyla, 17.06.2013 tarihine... Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

...iadesiyle ilgili maddesine göre “geçici kabulün onay tarihinde ve iş sahibinin... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul tarihi... ...yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi ...ait eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından...

...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin... maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerinin nasıl... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...