...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari... ...yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan... ...bulunan tutarı (TL), Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak...

...imalatının öngörüldüğüne, Yapımından vazgeçilen depo (2... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde...

YARGILAMA SÜRECİ: Dava konusu istem: .. ...edilmediği; davacı firmanın hukuken kabul edilebilir mücbir sebep olmaksızın...

...başvurusu üzerine idare tarafından süresi içinde karar alınmaması... % 3 , geçici teminat , gelir kaydı , irat kaydı

...bahisle hukuka aykırı olduğu kabul edilemeyeceği gibi, bu gerekçeyle... Bu tip süreler hak düşürücü süre olarak ele alınamaz.

...hükümleri uygulanır.” Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi... kaynaklanan süre uzatımları ile ilgili olarak...

...sözleşmeye bağlanan “…Kültür Evi Yapım İşi’nde; 420 gün olan... ...söz konusu bu işin 420 gün olan süresinin 350 gün olarak değiştirilmesi...

...fıkralarında “Şikayet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin... Geçici ithalle getirilmiş veya...

...cezaya yönelik açtığı davanın kabulüyle davalıya bu miktar borçlu... gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı