Bu nedenle, savunmalardaki iddianın kabulü mümkün değildir. ...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...İşleri Genel Şartnamesinin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı...

...Beşyüzelli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorunda olduğu... ...Kanun kapsamındaki idarelerce … yapım işleri için ihaleye çıkılmadan önce... ...BeşYüzElli) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır... ...çalışılamayan 52 günlük sürenin işin süresi olan 550 güne eklenmesi gerektiği...

...sıkıştırılması, yükleme boşaltma ve nakliye işleri, ekipman, alet edevat masrafları... ...uzatılması ve ödenek aktarılması, geçici ve kesin kabul işlemleri, gecikme... ...sözleşmeyi düzenleyen idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya kadar...

...güncellenmiş teminat miktarı eklenip, geçici kabul kesintileri mahsup edilerek... Mahkemece davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, davacı... ...davalı yüklenicinin uyarıya rağmen işi süresinde tamamlayıp teslim etmemiş...

...mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek...   Kabul Edilebilirlik Yönünden 35.  ...hiçbir şekilde tartışılmadığını, geçici ve kesin kabuller yapıldıktan...

...kısımlarının korunmasını sağlamak üzere işlerin belli bir aşamaya kadar yapılması...

gerekçesi ile, DAVANIN KABULÜ İLE; .. ...yasal düzenleme sebebiyle yüklenici geçici kabul ile kesin kabul arasındaki...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun; a) Yüklenicinin... ...tarihinde imzalanan sözleşmede işin süresi 800 gün, işin bitim tarihi...

...sözleşmesinde belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi... ...uzatım ile ilgili hususlarda yapım işleri genel şartnamesi hükümleri... ...yerine getirmesine de engel olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin açık olduğunu... Şartnamede yapım işinin süresinin havanın fen noktasından çalışılmayacak...