Somut olayda işlerin 25.08.2003 ve 04.12.2003 tarihlerinde... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 43. ...ayıplı imalât saptandığından kesin kabul yapılmadığını belirterek davanın... ...eksik ve kusurlarının giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasıyla...

...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının uygun... Bu kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi itibariyle...

... gerektiği, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve hizmet alımı olarak çıkılan ... ihale konusu iş ve/veya benzer hizmet işleriyle ilgili iş deneyim belgesinin sunulmasının ... kabulünün hizmet alımı ihalesine yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunan ... tarafından sunulan “03.08.2018” geçici kabul tarihli iş deneyim belgesinin yukarıdaki kriteri ...

...dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. maddesinde de geçici kabul ile birlikte kesilen bu nakdi teminatın... ...davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin; “Geçici Kabul Başvurusu... “Geçici Kabul İtibar Tarihi” başlıklı 8’inci maddesinde ise, “( Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… olmak üzere teşkil edilen Geçici Kabul Komisyonumuz, (… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar... “Geçici Kabul Tutanağının Onayı” başlıklı 9. ...kabul teklif belgesinin ardından, yapım işleri geçici kabul tutanağının hazırlanmış... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı 41. ...kabule kadar geçmesi gereken süreyi de kabul heyetinin belirleyerek tutanağa...

...6.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 0... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım... ...yargılama sonunda asıl davanın kısmen kabulüne, birleşen davanın reddine... ceza süresi , geçici kabul eksiklikleri , gecikme cezası

...düzeltme istemi üzerine, bu istem kabul edilerek 09.07.2013 gün ve E:2013... ...bu sigortanın kapsamının sözleşme işlerinde; - ...inşaat süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi... ...yılı sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı...

...konusu iş sebebiyle verilip geçici kabul aşamasında 1/2'si iade edilen... ...yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işlerin tasfiyesi başlıklı 28. cezai şart , Geçici kabul , geçici kabul tutanağı , gecikme cezası ...ait ilköğretim okulu ve kompleksinin yapım işini üstlenmiştir.