...davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına... ...dava davacısı ise iş sahibidir... ...itirazlarının reddi gerekmiştir. ...Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini... ...ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi... ...arası 26 günlük süre üzerinden... ...eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir... ...davanın kısmen kabulüne, birleşen...

...Yönetmeliği’nin “Geçici Kabul İtibar Tarihi... ...verilen en son süre uzatım kararında... ...ardından, yapım işleri geçici kabul... ...Şartnamesinin “Geçici Kabul” başlıklı... ...geçici kabul itibar tarihinden sonra... ...heyetinin belirleyerek tutanağa yazacağı... Yapım İşi” zamanında...

...tarihinde ihale edilerek, 4735 sayılı... ...arızanın 01/12/2020 tarihinde giderildiği... ...sözleşme konusu işin geçici kabulünün... ...Enerji Santrali Yapım İşi”nde... Yapım işlerinde teminat... Kesin Kabul” başlıklı 6.2. ...giderildiği, bu süre için 710.115...

...üzerinden harç ödeyerek dava açmıştır... ...göre “geçici kabulün onay tarihinde... ...kabul 16.06.2011 tarihinde onaylanmış... ...tarafı verilerek süre ile açıklattırılması... nolu kararı) Yapım işlerinde... ...şartları , yapım işlerinde teminatın... ...kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının...

...kararı talep edilmektedir. ...bahse konu işin yapım sürecinde... ...yazısı ve eklerinden geçici kabul itibar... ...idarelere, kesin kabul aşaması tamamlanıncaya... ...hesaplarının yapıldığı sürece yüklenici... ...imzalayarak geçici kabul tarihinden başlamak... Yapım işlerinde teminat... ...birliği ile karar verilmiştir.

...İşi”nde, tasfiye geçici kabul ile... ...risklere karşı, Yapım İşleri Genel... ...süresi 18 ay olup, bu süre geçici kabul... ...tarihinden kesin kabul tarihine kadar... ...tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen... ...süreye ilişkin ise yürürlükteki... 1) Yüklenici işlerin, teminat... ...merkezine gidilerek şikâyetçi olunduğu... ...Hükümlerine yer verilmiştir.

...üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...tutanağı ile geçici kabul işlemlerinin... ...işlere bağlı olarak süre uzatımı ve... ...elektrik, inşaat, mekanik işler bedeli... ...kabulüne karar verilmiş, bu karar... maddelerinde ise; varsa sözleşme... ...inceleme ile davanın kabulüne karar... ...kararı) Yapım işlerinde idarece...

214 sayılı Ek İlamın 1. ise, …’ .nın kesin kabul noksanlıkları... ...uzatımı ile 10.06.2012 tarihinde bittiği... ...tarihinde işin geçici kabulünün... ...teminat mektubunun süresinin 01.04... ...teminatların; a) Yapım işlerinde... ...tazmin hükmü verilmiş, bu hükme... ...araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı...

...Derslikli) İnşaatı” yapım işinin yürütülmesi... ...olarak ödenmesi ve geçici kabul eksikliklerinin... ...istinaden geçici kabul itibar tarihinin... ...birliği ile karar verilmiştir. ...yüklenicinin iş artışı, süre uzatımı ve... ...olarak sunulmuş ise de, idaresinin... ...İşin 03/08/2018 tarihinde ihale edilmesi... ...elektrik tesisatı işlerinde 26 maddelik... ...belirtildiği şekildedir.