...tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, …

...süresi içinde, davalı idare vekili temyiz isteminde bulunmuştur... ...yapmadığı gerekçesiyle hakedişten kesinti yapmış ise de; hükme... ...tutanakta belirtilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı... maddesine göre, Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...maddesine göre işin teslimi, geçici ve kesin kabul işlemlerini... ...bulunmadığı takdirde, işin geçici kabulünün yapılacağı düzenlenmiştir...

...Restorasyonu İşinde geçici kabul sonrası eksikliklerin giderilmesinde... Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... TL kamu zararı için tazmin hükmü verilmişti. ...olan eksiklerin durumu (kalan işlerin bedeli)x günlük gecikme... Restorasyonu işinde geçici kabul sonrası eksikliklerin...

...formülünde yer alan An değeri “İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere... ...zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin, uygulama ayından sonraki... ...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... ...sözleşme hükümleri uyarınca kesin ödeme niteliğinde olmamak... Metrajlar, yeşil defter ve eklerinde gösterilir. ...farkına esas An değeri olarak kabul edilmesiyle, yüklenicinin...

...yapılmış; ancak, mekanik tesisat işleri için mevsim şartlarının... ...kabule istinaden düzenlenen yapım işleri geçici kabul tutanağıyla... ...yüklenicisine, yapım işleri geçici kabul tutanağı hükmüne istinaden... Hastanesi İnşaatı işinin geçici kabulü, 13.06.2011 tarihi... ...keşif ve metrajlar hazırlanmış ve İl Sağlık Müdürlüğüne...

...teminat süresinin 48 ay olduğu,  kesin kabulün geçici kabul itibar... ...eksiğinin tespit edildiği, geçici kabul itibar tarihinin 24/03/2022... ...ve abone bağlantı bedeli ile geçici kabulden sonra kesin kabul... ...tarihli ve E-14329 sayılı yazısı ve eklerinde özetle; adı geçen... ...tarihli dilekçesinde özetle; Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

...betonarme sert zemin, kaplama yapımı vb.) işlerinin yapılması... ...çalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edileceği açıklanmıştır... ...Fesleğen Temini ve Paketlenmesi ve işçiliği” olarak tanımlanan... ...alımı, hizmet alımı ve yapım işlerinin bir arada ihale edilemeyeceği...

... yılı sonuna kadar dava konusu yol yapım işlerinde çalışmalar yapıldığı ve ... süresinin proje sahibi kuruluşun geçici kabulüne göre değil, kısmi ... rizikosunun teminat içinde olduğu, kesin kabulün bulunmadığı, poliçe genel ... onanmış; daha sonra davalı vekilinin karar düzeltme istemi kabul edilerek yukarıda belirtilen gerekçelerle ...

...2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre... ...ikmâl ettirildiğini, ayrıca geçici kabul tarihi ile eksikliklerin... ...nedeniyle davalı idarenin 14 nolu kesin hakedişten gecikme cezası... maddesi işin geçici kabulünün nasıl yapılacağı... ...birleşen davanın reddine dair verilen karar, asıl dava davalı...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde... ...dışındadır) ile bunların üzerindeki geçici köprü ve geçitlerin yapım... ...trafik işaretlemesi yapılması işleri sözleşme kapsamında yüklenici... ...Trafiğe Geçit Temini, İşaretler ve Bariyerler” başlıklı …’uncu...