...sözleşmeye bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna Kamu... ...görüş ve değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini etkileyen... İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. ...farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname...

...garanti süresinin sonunda tamamı; garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı... ...göre yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veya... ...tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal... ...kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine veya varsa garanti süresinin...

...yapılan kanunî vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine... Komisyonca başvurunun kabul edilebilirlik incelemesinin Bölüm...

“Yapım İşlerinde Çalışılamayacak Günler... havanın fen noktası , işin süresi , süre uzatımı ...maddesinde; “51.1-Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre...

...Yüklenicinin işi sözleşmedeki teslim süresinde yerine getirmemesi, verilen... ihtar , işin süresi , Muayene kabul , sözleşmenin feshi

...dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. Sözleşmenin geçici kabule dair 14. ...davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve...

...işinde; işin sözleşmesinde belirlenen süresinde bitirilmemesine rağmen gecikme... ...verilmesi ile ilgili olarak yapılan Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... ...etkililiğine ilişkin temel kurallar, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarının... ...belirlenen zamanda tamamlanıp geçici kabule hazır hale getirilmemesi durumunda...

Kademe kazısının, enjeksiyon işlerinin kısmi azami ve ulaşım yollarının... İnşaatı Yapım işi ihalesi üzerinde kalan... ...039;IN DÜŞÜNCESİ: Temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması... ...imzalandığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 650 takvim günü, işin bitim...

...tarihli Raporda 92,42 olduğu, işin süresinin bitiminden sonra 5 geçici... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...sebebiyle işin bitim tarihi ile geçici kabul yapılması için müracaatta bulunduğu...

...yerleşimine dair mevcut çizimler, asansör girişleri hakkında verilen mimari detaylar... ...üncü maddesi ile yüklenicinin yasal süresi içerisinde yapılmış bir soru... Yapım İşi”nde, Günyazı GSM + 112... ...dokümanında yer alan tüm hususları kabul ettikleri hususunun açık olduğu...