...06’sı (onbinde altısı) oranında gecikme cezası uygulanacağı hüküm... ...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanacağı, cezalı çalışma... Sorgu konusu işe ait Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağında ise, “… ) Yüklenici tarafından yapılmış işleri geçici kabul bakımından incelemiş...

...SÜRECİ : Dava konusu istem:X1 Yapım İşi ihalesi üzerinde... ...İDDİALARI :Davacı tarafından, hakedişlerin zamanında ödenmediği, bu nedenle... ...ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin... ...dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, idarenin en...

...tarihinden sonra düzenlenen tüm geçici hakedişleri yüklenicinin ihtirazi kayıtla... Yapım işi”  nde, idaresince verilen... ...gecikmeler yaşandığı ve idaresince bu gecikmelere karşılık 668 gün süre...

...20.06.2013 arasındaki 24 gün için gecikme cezası kesilmesi gerekmektedir... Belirtilen nedenlerle, gecikme cezası kesilmemesinden kaynaklanan... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi...

...sözleşmesinde öngörülen günlük gecikme cezası uygulanır. ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... ...0,03 (on binde 3) oranında gecikme cezası uygulanır.” hükmüne yer...

...Elektronik Kamu Alımları Platformu) Sonuç Formu Sorgulamasında Alımın / İşin... ...edilmemesine rağmen sözleşmede belirtilen gecikme cezasının uygulanmaması sonucu... ...bedelinin BİNDEBEŞ oranında gecikme cezası uygulanır.” Hükümlerine yer...

...İçmesuyu Arıtma Tesisi ve İletim Hattı Yapımı” işinde, güzergâh değişikliği... ...Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı...

...İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına... ...süresi 365 takvim gününü aşan yapım işlerinde fiyat farkı hesaplanacağına...

...konusu işlemin hukuka aykırı olduğu, gecikmenin idareden kaynaklandığı, iş... ..., Teslim edilen mal, hizmet, yapım veya yapılan işin muayene ve... ...süresinde işin bitmemesi nedeniyle cezasız olarak altmış gün ek süre...