...uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde... fesih , gecikme cezası , ihtar , İş bitim tarihi ...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi ve Kesin teminatın...

...2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair... ...Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre... ...cezasının ¼ oranında 151.492,97 TL gecikme cezası kesildiğini, davalı... ...işler bedeli, 23.105,55 TL gecikme cezası mahsup edildiğinde 518...

...fesih yazısı ekinde bir takım işlerin eksik ve ayıplı olarak... ...davalı iş sahibince sözkonusu yapım işinin ihalesinde uygulama... ...dökümanında belirtilen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin... fesih , gecikme cezası , İhtar süresi , Sözleşme

...istemine, karşı dava ise ayıplı işlerin giderim bedeli, gecikme... gecikme cezası , idare , kusur , yüklenici ...i oranında haftalık gecikme cezası uygulanacaktır.

...uygulanacağı, 17.2 maddesinde de gecikme cezasının yükleniciye... ...tarafından sözleşme konusu işin yapımı için gerekli malzemeler... ...ilgili olarak yüklenicinin gecikme cezasından sorumlu tutulması...

...IV/b maddesinde, imalata giren işlerin ikmalini müteakip kontrol... ...ödenmeyen fatura bedeli, 416.000,00 TL gecikme cezası alacağı toplam... ...11.2010 tarihine kadar gecikme cezasına karar verilmiş ise de...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...olmadığı gibi aksini ispat edecek herhangi bir bilirkişi raporu, itfaiye... Bu doğrultuda gecikme cezası da bir cezaî şarttır. ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. ...konusu işi sözleşmede belirtilen şartlarda yapmasını engelleyen...

...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...b) maddesine göre 91 günlük gecikme için 20.657,00 TL cezai... ...sözleşmesinde günlük gecikme cezası olarak yazılan miktarın... ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...

...işlerini de üstlendiklerini, inşaat/yapım işinin sürdürüleceği... ...tutanaklarının davacı tarafından herhangi bir ihtirazi kayıt belirtilmeden... nolu kararı) Yapım işlerinde idarece sözlü talimat...