...hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici... Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet... ...herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan... ...danışmanlık firmasının işin teknik şartnamesinde yazılı hususlarla... ...hakkaniyetli olmadığı, ayrıca hakedişlerin müşavir firma tarafından...

...edilmiş işin projesine ve teknik şartnamesine uygun olmayan imalatlar... ...hizmetinin sunulduğu durumda ise yapım işini üstlenen yüklenici... Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet... ...herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak katılan... ...hakkaniyetli olmadığı, ayrıca hakedişlerin müşavir firma tarafından...

...bütçelerinden yapılan ve niteliği gereği süreklilik arz eden park bahçe... ...Parklara Ait Peyzaj İşleri Teknik Şartnamesi” olarak ifade edildiği... temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini... işlerin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.1.1’inci... ...bu bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale edilemeyeceği...

...İlave Edilmesi” olduğu ve benzer işlerin ise bantlı konveyör sistemi... ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir... ...olarak çıkılan ihaleye ait İdari Şartname düzenlemeleri gereğince... ...olduğu için son beş yıllık sürenin dikkate alınması gerektiği...

...Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nün (Demiryolu... ...yüklenicinin bahse konu işin yapım sürecinde gerçekleştirdiğini... ...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Kesin... Yapım işlerinde teminat süresi, sözleşmesinde... kesin kabul , teminat süresi , yüksek fen kurulu

...yemek tepsilerinin mutfağa taşıma işleri ve bulaşık yıkama yükleniciye... ...Hizmet Alımı İşi’nde yemekhane genel temizliğinin yapılması... ...Hizmet Alımı Sözleşmesi eki Teknik Şartnamesi’nin; ‘İhalenin Konusu...

...belirlenen fiyatların idaresince Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...edilmesi gerektiği durumlarda Genel Şartnamenin 22. ...neticesinde, Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 22.5... ...yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları... ...bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlığı...

gecikme cezası , idare zararı , rücu , süre uzatımı ...davacı yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini...