Genel Müdürlüğü)’nın 13... .Yapım İşi”nde, süre uzatımı... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “İşin... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, fiyat farkı... ...2020 tarihli ve E.8697 sayılı Genel Müdürlük Olur’u ile... İşe ait sözleşme eki idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması...

... kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin 29 ... uzatımı verilmesi, yine aynı şartnamenin 17 nci maddesine göre revize ... görüş ve değerlendirmesi; Hakedişlerin geç ödenmesi halinde, yüklenicinin ... ödemelerin geç yapılmasının süre uzatımı verilmesi ve fiyat farkı güncellemesi ...

...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir. c) Genel salgın hastalık. ...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin Süresi ve... c) Genel salgın hastalık.

...onarımların yapılması, kumlama ve boya işlerinin yapılması, mikser... ...değerlendirmesi; İşe ait sözleşme eki Genel Teknik Şartname’nin “Yüzer... ...ekip ve ekipman temini ile ayak yapımında gecikilen günler için... ...değerine çıkarıldığı, idaresince şartname değerinin değiştirilmesi... ...çalışılamayan günler için 60 gün süre uzatımı verilmesi gerektiği yönündedir... ...Onarımı” işinde, muhtelif konularda süre uzatımı verilmesi hususunda...

... bitirilememesi ve davacı şirketin süre uzatımı talebi üzerine davacı şirkete ... 141 takvim günü cezalı ilave süre verilerek işin 20/11/2018 tarihinde ... tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41.

...alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı... ...ancak Sözleşmenin 14.2 ve İdari Şartnamenin 45.3.1 maddesi gereği... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... ...Sonuçları Tablosunun “ÜFE Genel” sütunundaki sayı esas...