...veya hizmet alımları ile yapım işlerinde; isteklilere talimatları... ...istemli temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer... ...aldığı (md.8), Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. ...verildiği, Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42. ...kaynaklı 218 gün (7 ay, 8 gün) süre uzatımı olması nedeniyle, fiyat... ...görüşmelerde işin adında “yapım” kelimesi geçmemesi nedeni...

...halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş... ...İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan... ...öngörülmeyen bir işte süre uzatımından kaynaklı fiyat farkı... ...konusu işe ait sözleşme ve idari şartnamede fiyat farkı verilmesinin...

...İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat... ...verilmesi öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı nedeniyle...

...kalan 16 iş kalemi için Orman Genel Müdürlüğü tarafından... 104.2 no’lu “Servis yolu yapımı   % ...nolu kararı) Yapım işlerinde işlerin kontrollüğü ve denetimi...

fiyat farkı , proje değişikliği , süre uzatımı ...değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan... ...tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici Kabul Tutanağının... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin “Projelerin... İşe ait idari şartnamenin “Fiyat farkı” başlıklı... ...hüküm altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının...

fiyat farkı , iş programı , ödenek dilimleri , revize iş programı , süre uzatımı , yapım işleri genel şartnamesi

... uzatım ile ilgili hususlarda yapım işleri genel şartnamesi hükümleri uygulanır denildiğini, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin İşin süresi ve süre ... yaptığı söz konusu işe ait süre uzatımına gerekçe olarak kullanılan Kültür ... 05.2013 tarih ve 92699 sayılı genelgeler (Ek-1) ile getirilen turizm ...

...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz defterine... ...nedenle davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...atıf yaptığı Yapı İşleri Genel Şartnamesi'nin 41-(5... ...sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 44/6. ...Yapı Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini, sözleşme...