...Hizmet Binası İkmal İnşaatı Yapım İşi”nin yürütülmesi... ...itiraz ettiği, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin (YİGŞ) 22... ...ile yapımından vazgeçilecek işlerin birim fiyatları sözleşme... ...hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır...

...olduğunun davacı tarafı verilerek süre ile açıklattırılması... nolu kararı) Yapım işlerinde geçici kabul... ...yarısının iadesinin şartları , yapım işlerinde teminatın iadesi

...edildiği, söz konusu iş kalemlerinin yapım işi olmadığı ve bu nedenle... ...ranında yüklenici karı ve genel giderin eklenmemesi gerektiğ... ...şeklindeki tanım gereğince montaj işleri de yapım işi kapsamında...

...yüzdelerini gösterdiği, Özel İnşaat Şartnamesinin 8.4 maddesinde belirtildiği... ...kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı... ...olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili... ...götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında...

...çalıştırılmaması sonucu çalışılmayan süre için uygulanması gereken cezai... ...hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • ...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.” denilmektedir... Genel Teknik Şartname, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen...

…… Menfez Yapım İşinde, herhangi bir imalata... ...artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir... … tarihinde yapıldığı, işin süresinin ……… ...tutanakta; Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 47 nci maddesinin... ...sebepler belirtilerek “ Süre uzatımı verilmesi, sözleşmenin... ...ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20...

...uygun şekilde yerine getirilmeyen işlerin neler olduğu ve ne şekilde... ...istenilmiş; aksi takdirde sözleşmenin Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...ve sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 48’inci maddesi... ...ile fesih kararı arasındaki süre için gecikme cezası kesilmemesi... ...Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır... ...kararlaştırılmış, bilahare 6 gün süre uzatımı verilerek iş bitim tarihini...

...İlave Edilmesi” olduğu ve benzer işlerin ise bantlı konveyör sistemi... ...Müdürlüğü” tarafından düzenlendiği ve yapım işine ait olduğu tespit edilmiştir... ...olduğu için son beş yıllık sürenin dikkate alınması gerektiği...