...iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut... ...çalıştırılmaya zorlandığını beyan ettiği, ancak hakediş ödemesini almış olduğu, bu sözleşme... ...ihale şartnamesinde yer alan ödenekten hakediş ödemesi yapılmak istendiği, hakedişe şerh koyarak... ...ve taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi raporunda...

...yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında söz konusu... ...kaynaklı işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin... ...tespit edilmesi durumunda bu fiyat, fiyat farkı ödemesine konu edilmeden önce uygulama ayı... Yapım İşi” ile ilgili olarak; B) Temyize...

...işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41... ...konusu olmadığı, 2.800.416-TL fiyat farkı ödemesi yapıldığı, bu ödemenin inşaat maliyetlerindeki... ...Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş doğrultusunda...

...daha yüksek bedele yapılması ve yapılan işlerin usulüne uygun gerçekleştirilmemesinden... ...olarak feshedildiğini, davalıya 1.979.271,30 TL hakediş ödemesi yapıldığını, bakiye 543... Yapım İşleri Genel Şartnamesi sözleşmenin ekleri arasındadır.

...kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihrazat ödemesi öngörülen işlerde ihrazat) yıllık... Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ……… , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

...arıda belirtilen maddelerde özetle, yemek yapımında kullanılan bütün malzemelerin teslim... ...yaklaşık maliyetin hesaplanmasında gerekse aylık hakedişlerde yükleniciye ödenen kişi başı... ...Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları yemek hakedişlerinde imzasının bulunduğunu iddiasının...

...fiyatın oluşturulmasından yeni iş kaleminin hakedişlere girmesine kadar sürecin uzadığı... ...uygulama ayının “İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ay” şeklinde... ...fıkrasındaki; “Sözleşmede birim fiyatı bulunmayan ve Yapım İşleri Genel Şartnamesine göre sözleşme...

...olduğunu, 26.12.2011 tarihinde düzenlenen kesin hakediş ile birlikte işin sonlandırıldığını... ...sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kapsamındaki Yapım İşlerinde Beklenmeyen Fiyat Artışları...

...tazminine hükmedildiği ve tazmin hükmünden ilk hakediş ödemesinde kesinti yapmayan harcama yetkilisi... ...nin, sözleşmeye konu olan yatırımların ve işlerin yapılacağı yerlerin yıllık ayni hak... ...Bertaraf Tesisleri ile Düzenli Depolama Sahası Yapım ve İşletilmesi İşi Kapsamında Katı...

...gösterilenden fazla yapılan ihzaratın bedeli hakedişe konulmaz ve iş programları onaylanmadan... Söz konusu yapım işinde yapılan mukayeseli keşif sonucunda %.. ...programının aşağıdaki gibi olması ve fiyat farkı ödemesinin de bu iş programı esas alınarak ödenmesi...