...harcama birimlerinin ihtiyacı olan mal, hizmet yapımı ve danışmanlık hizmet alımlarının... ...ihtilaflara hukuki destek sağlanması vb.” işleri için Anayasaya ve ilgili Kanun hükümlerine... ...belgelerinin doğru düzenlenmesi ve özellikle hakedişlerden yapılacak kesintilerin kontrol...

06.11.2011 ile davacı yüklenicinin işleri tamamlayamayacağına dair 02.12.2011... ...Horasan 100 Yataklı Devlet Hastanesi İnşaatı yapım işini üstlendiğini, süre uzatım kararlarıyla... ...yapıldığını, davalı yüklenicinin 14 nolu kesin hakediş alacağı 1.185.233,70 TL’den ödemesi...

...İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,” denilmek... TL (D=C*%10) MB-58 poz no.lu imalatın hakedişe girmesi gereken fiyatı: … ...olarak belirtildiği, işe ait sözleşmede ve Yapım İşleri Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak... ...üzerinden sabitlenip toplam fiyat belirlenerek avans ödemesi yapıldığını, birim fiyat Türk Lirası...

...yapılacağı, yüklenici tarafından yapılan işlerin bedelleri, sözleşmedeki kayıtlara ve... ...bulunması halinde, yüklenicinin işçilere ücretini ödemesini beklemeden hakediş ödemelerinin yapılabileceği... ceza kesintisi , hakediş ödemeden ücret ödenmesi , işçi ücret ödemeleri

...doğrultusunda; onayının bulunmadığı 11 nolu hakediş imalat bedelinin belge tutarına dâhil... ...adet hakedişte onayının bulunduğu, bu hakedişlerin toplam tutarının 100,372,464.16 TL olduğu... ...hakedişin görevde olduğu tarihte düzenlendiği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği...

Yapım İşi”nde, iş artışı/eksilişi, süre... ...uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim görevlisinin... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde...

...kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların; a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların... ...gibi inceleme ve araştırmaların giderleri, işlerin eksik, hatalı ve kusurlu olduğunun... ...yüklenicinin daha sonraki hakedişlerinden veya kesin hakedişinden veyahut teminatından kesilir.” hükmü...

...Manavgat Yeşilbağ Göleti ve Sulaması İkmali” yapım işinde; süre uzatımı, ödenek aktarımı... ...parası cinsinden sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ilişkin fiyat farkı aşağıdaki formüle... ...alındığı, 2020 yılında düzenlenen en son hakedişin ise bir sonraki yıl bütçe ödeneğinden...