...iş statüsünde sözleşme dışı alanda yol yapımı işinin yürütülmesi istenerek mevcut... ...çalıştırılmaya zorlandığını beyan ettiği, ancak hakediş ödemesini almış olduğu, bu sözleşme... ...Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekilince istinaf başvurusunda... ...ve taburun devamındaki çalışma alanına gidişlerine müsaade edilmediği, Bilirkişi raporunda...

giderlerinden Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 6/6. ...peyzaj metrajları ile ilgili artış ve eksilişlerin 2. ...uygun hareket ettiğini, davacının düzenlenen hakedişlere itiraz etmediğini, mukayeseli keşiflerin... ...verilen karar taraf vekilleri tarafından yasal süresi içerisinde temyiz edilmiştir.

...prim borçlarının, kesin teminat mektubunun süresinin uzatılmayarak Üniversite bütçesinden... tarihli son hakediş ve eklerinin incelenmesinde, toplam hakediş bedelinin ...

... şartları” başlıklı 11 inci, sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin  “İş programları” başlıklı 17 nci, “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 ... kadar yapılan imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu durumun iş ...

İdare, belirli bir süre vererek bu işlerin yapılmasını yükleniciden isteyebilir. ve Pansiyon Yapım İşi”nde, işe ait Sözleşmenin 12/03... ...belirlenen bu fiyatlar esas alınarak fesih kesin hakediş raporunun düzenlendiğine, İlişkin...

...Ödenek Aktarma Komisyonu tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak... ...quot;süre uzatım ile ilgili hususlarda yapım işleri genel şartnamesi hükümleri uygulanır... ...ettirmek zorunda kaldıklarını, Velev ki işe ait hakedişler incelendiğinde inşaat yasaklarının... Şartnamede yapım işinin süresinin havanın fen noktasından çalışılmayacak...

...edilebilmesi için gerekli olmayan malzemelerin yapım işi kapsamında temin edilerek bunlar...

...Numaralı “Aydın 1500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” İhalesi KARAR: Esas inceleme raporu... sözleşmeye davet , teklif geçerlik süresi ...Yönetmeliği ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 2005H03-738 (2005H032940 - Yurt İnşaatları...

...göre meydana gelebilecek iş artışı veya eksilişlerinin işin bedelini etkilememesi gerektiği... ...içeren ihale CD’si incelendiğinde; İşin süresinin 365 gün ve ilk iş bitim tarihinin... Bu gibi hallerde hakediş raporlarına, proje ve şartnamelerde... İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; 20/12/2021 tarihinde taraflarca...