...240 Takvim Günü”, İşe ait sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... İşe ait sözleşme eki YİGŞ’nin “İşin süresi ve sürenin uzatılması” başlıklı 29 uncu... ...işe ilave süre uzatımı verilmesi, 2- Çelik işlerinin alt yüklenici tarafından imal edildiği...

...şirketin bundan bir kazancının olmadığını, hakediş raporunun şartlı imzalandığını, hizmet... ...fiyat farkı uygulanabilmesi için söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...iş programının yüklenici tarafından işin süresi ve varsa iş kısımlarına ait bitirme...

...fiyat farkı uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari şartname ve... ...; yürürlük: 26.03.2022) Ancak, sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan bu hizmet alımı... ...geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan...

...olmadığını tespit etmiş ve belirtilen eksikliklerin hakedişinden kesilmesine karar vermiştir. ... ...maddesiyle; yükleniciye, sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her... Yolu Yapımı işine ait işyeri teslim tarihi, 31...

...tutanağında özetle; transformatörün bedelinin Yapım İşleri Genel Şartnamesi (YİGŞ)’nin... ...tarihinde yapıldığı, sözleşmesine göre süresinin 180 gün ve işin bitim tarihinin 07...

...bedelli … Mahallesinde 1 Adet Park ve 1 Adet WC Yapım İşi’ne ait sözleşmede mesleki unvanı... ...mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre... ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir…” hükmü yer almaktadır.

...Dairesi kararı ile iptal edilmesine rağmen işin yapımına ve ödemelere devam edildiği anlaşılmıştır... ...21/2/2014-6526/18 md.) Mahkeme kararlarının süresi içinde kamu görevlilerince yerine getirilmemesi... ...edilmişse de; yapılan ödemeler, devam eden ve hakedişe bağlanan imalatların karşılığı...

...kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden... ...alt yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin listesi, … ...yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası...

...SMMM, YMM veya vergi dairesi onaylı suretleri, hakediş ödemeleri belge konusu işte çalıştırılan... “İşin süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “İş... ...kaldırmayacağı, idare, alt yüklenici tarafından yapılan işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine...