Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 47 inci maddesinde de; “( Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye ihalesinden dolayı, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. ...kısmının son hakkedişindeki veya yapılmışsa bu kısmın kesin hakediş raporundaki tutarına göre hesaplanacak kesin teminat...

... Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “Geçici hakediş raporları” başlıklı 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında; “Anahtar ... başlıklı 9 uncu maddesinde; “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması ...

… taahhüdünde yapımı gerçekleştirilen “… Proje değişikliği sonucunda yapımından vazgeçilen …, ...mukayeseli keşif tablosunda düşüldüğünden ve bu düşüş hakediş raporuna yansıdığından, sorgu konusu yapılan … TL... ...inci maddeye göre sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada belirtilen usuller çerçevesinde...

...tarihi olan aya ait endeksin temel endeks olarak alınması ve hakediş çalışmalarının bu esasa göre yapılması gerektiği... Aile Sağlığı Merkezi Yapım İşi”nde, iş yerinin değiştirilmesi neticesinde verilen... i) Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı,…”

...birim fiyat yapıldığı gerekçesinin kabulüyle imalatın hakedişlere girdiği her yıl bazında söz konusu yeni birim... ...yapılmasını ve ödenek kaynaklı işlerin yetersizliğinden kaynaklı işlerin süre uzatımından dolayı; imalat maliyetlerinin piyasa... Bu konuda yapım işine ait fiyat farkı verilip verilmeyeceği konusuna göre değerlendirme yapılabilir.

...sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin yapım işlerinde kesin kabul tarihine, diğer işlerde kabul tarihine... ...tarihinde düzenlenen Durum Tespit Tutanağında, Eylül ayına ait hakedişin yüklenici hesaplarına aktarılmasına karşın firma... ...kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanının, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan...

... İş sayılı dosya üzerinden davalı idare aleyhine, hakediş ödemelerinin %60 oranında yapıldığı, ancak işin gerçekleşme ... Kabul çalışmaları kapsamında tespit edilen eksik ve kusurlu işlerin tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 41.

...davacı, doğalgaz dağıtım, proje ve mühendislik işlerinin yapımını üstlenmiştir. maddesinde, hakediş ödemelerinden %5'i oranında nakdi teminat kesintisi yapılacağı, 34. ...bilirkişi incelemesinde, davalının eksik olduğunu savunduğu işlerin hakedişlerde yer aldığı ve davalı tarafından da hakedişin...

Yapım İşleri Genel Şartnamesi • İdari Şartname, • TL’nin ise; İşe ait hizmet işleri kabul tutanağını düzenleyen ……… , İşe ait hakedişi düzenleyen ……… ile Hakediş raporuna ilişkin düzenlenen ………

...gereken teknik personel başlıklı 48.2 maddesinde; “Yapım işlerine ait tip sözleşmenin “Teknik personel, makine, teçhizat... ...durumunda her hangi bir ceza öngörüldüğüne dair sözleşmede ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili 19’uncu maddesinde...