...davacının temyiz dilekçesinin süresi içerisinde temyiz... ...davacının eksik ve kusurlu işleri başka bir yükleniciye... ...üzerinden kabulüne karar verilmiştir. 0,03) oranında ceza uygulanacağı belirtilmiş... ...Rehabilitasyonu işinin yapımını üstlendiğini... ...bulunulabileceğine 09.11.2017 gününde oybirliğiyle...

...Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak... ...öngörülmeyen yapım işlerinde iş artışı...

YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem... ...için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...incelenmesinden, kamu ihalelerinde kural olarak... ...işin bitirilmesi gereken (cezasız süre dâhil) 02... tarih ve ... tarih ve ... ...etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama... tarih ve E:... ...İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan...

...ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği... ...bundan sonra sürenin hataen verildiğinin ileri sürülmesi... ...yükleniciye 47 gün süre uzatımının hataen verildiğini... ...ileri sürmeyen iş sahibi ceza istemek hakkını kaybeder...

...tarafından yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine... ...olduğu gerekçesiyle gecikme cezasına bağlı kamu zararı... ve Tic. ...ilgili hususlarda yapım işleri genel şartnamesi... TL kamu zararının; Süre Uzatım Komisyonu... ...nedeniyle verilen süre uzatımı ile ilgili olumsuz... ve ... ve ...

...İçmesuyu Şebeke Hattı Yapımı” işinde, 2020... ...getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen... ...edilmesi üzerine süre uzatımı verilmesine veya... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda...

...değişiklikleri sebebiyle verilen süre uzatımlarına fiyat... ...değişikliği nedeniyle süre uzatımı verildiği, bunlardan... ...tarihinin 26/08/2021 olduğu, Yapım İşleri Geçici... ...ilişkin tarafların görüş ve değerlendirmeleri aşağıda... ...Esaslara tabi yapım işi ihalelerinde fiyat farkı... ...altına alındığı, hakedişlerinin ve fiyat farklarının...