YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: 18/01/2019... ...tamamlanması için davacı şirkete Yapım İşleri Genel Şartnamesi'... ...teşkil etmediği, Kanun'da süre uzatımına ilişkin kısıtlama ve şartlara... ...Bakanlığı İş Teftiş Kurulu müfettişlerince şantiyede yapılan teftiş...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı konusunda... Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...herhangi bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine, İlişkin...

...ruhsatının alınamaması sebebiyle durdurulan sürede yüklenicinin fiyat farkı hesaplanmasını... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına...

...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...Yapım İşi”nde; işin bir kısmının yapımına idareden kaynaklanan nedenlerle... ...Esaslar”ın 9 uncu maddesine göre yeni süre uzatımı neticesinde hazırlanan...

...bir hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz olmasından... İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş yeri... ...ve 20 gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

...kabul edilmesi ve Yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir... ...cezasının kesilmemesi ile ilgili olarak; Yapım İşleri Genel Şartnamesinin “İşin... (2) Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda...

Süre uzatım onayının ... tarihli dilekçede, gerekse süre uzatımına ilişkin ... Yapım İşi”nde yüklenici ... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez. ...Köy Yollarına Asfalt Kaplama ve Menfez Yapım İşi” ile ilgili olarak, mevzuata... ...başlıklı 18’inci maddesinde; “Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri...

...bağlanan “Altınpark Yüzme Havuzu Yapım İşi”nde; 2021 yılı ödenek... ...imalatlar için düzenlenen geçici hakedişlerin de zamanında ödenmediği, bu... ...harcanmamasında kusurlu olduğundan süre uzatımı verilmesinin mümkün olmadığı... geç ödeme , hakediş , iş programı , ödenek aktarımı , süre uzatımı