...bağlanan “…İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde, ihale sonucuna... ...değerlendirmesi ise; Sözleşme süresinde işin bitim tarihini... ...nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması... ...uygulanabilmesi için, söz konusu işlerin ihalelerine ilişkin idari... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri...

...uygulama tarihine kadar geçen süreye isabet eden tutarda fiyat... İnşaatı İşi”nde, iş artışı kapsamında sonradan projeye... TL iş artışı yapılmıştır. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin... ...kapsamında yaptırılacak ilave işlerin bedelleri, ikinci fıkrada...

...kısmında “Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı... ...onarım, güçlendirme veya tamamlama işlerinin benzer iş olarak belirlenmediği... ...bütününün (baştan sona kadar) yapımını içermediği…” gerekçesiyle...

vermiştir. ...süre uzatımı verilmesi ve bu süreler için kesilmesi gereken... ...Yönüyle İnceleme İlamda süre uzatımı kararını veren Belediye... ...olayda bahsedilen konularda ve bu işlerin takibinde müvekkilinin... Yapım İşi”nde, yüklenici ...

...gerektiği; davacı şirketin de işin yapımı aşamasında ihale dokümanı... Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir. ...konusu hisse oranını teminat süresince (kesin kabule kadar...

...Yenileme I Etap İkmal İnşaatı Yapım İşi”nde; güneş kollektörleri... ...programının düzenlendiği, uzatılan sürede yapılan imalatlara fiyat... ...kesilemediği ve cezasız 100 gün süre uzatımı verildiği, Söz konusu... ...Bununla birlikte, ikmal inşaatı işlerinde ihale dokümanı içinde... ...olup, anlaşmazlık konusuna ilişkin tarafların görüş ve...

Sözleşmenin yürütülmesi sürecinde yeni birim fiyatın... ...bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı... Binaları Yapım İşi”nde, iş azalışı... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve talepleri özet... ...yaptırılmasına karar verilen ve iş artışı yapılan imalatlarda olduğu...

...miktarlarındaki artışın iş artışı olarak ödenmesi gerektiği...  bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... 1- Yapım İşleri Genel Şartnamesi... ...dökülmesi, sıkıştırılması, priz süresince sulanması, betona geçirimsizlik...

...kaleminin yer aldığı, “İmalat Yapım Koşulları” başlığı... ...olması sebebiyle kazı bedeli ve süre uzatımı konuları ile ilgili... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. ...götürü bedel esasına göre yapılan işlerin bedelleri, ihale dokümanında...