...hususun bulunmadığı, 30 günlük süre uzatım kararının geçersiz... ...yaptırılan … TL sözleşme bedelli (iş artışı dahil ) “ ...sözleşme gereği …-TL bedelli (İş artışı dâhil) … İkmal İnşaatı Yapım İşiyle ilgili olarak, iş... ...gün olmak üzere 50 gün süre uzatımı verildiği, süre uzatımları...

...yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı verilemeyeceğine... ...müteakip söz konusu işlerin yapımına başlanabildiği ifade... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...Yapılması İşi”nde, yıkım-söküm işleri sebebiyle süre uzatımı... ...yazı ekinde idaresine gönderilmiştir.

...ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle... ...yürütülmesi sırasında; hakedişlerin geç ödenmesi sebebiyle... ...gecikmesi nedeniyle yükleniciye süre uzatımı verilmiş olması halinde... ...taraflarının anlaşmazlık konularına ilişkin görüş, talep ve değerlendirmeleri... ...kaynaklanmayan sebeplerden dolayı Yapım İşleri Genel Şartnamesi...

.Yapım İşi”nde, süre uzatımı... toplam bedel üzerinden akdedilmiştir. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde... ...bulunmadığı, bu durumda ilave süre uzatımı verilemeyeceği değerlendirilmektedir... ...bir aksaklık yaşanmadığından süre uzatımı verilemeyeceğine...

hakedişlerden gecikme cezaları kesilmiştir.) - ...belirtilmesi, yangından zarar gören işlerin bildirilmesi ve fotoğraflanması... Keza Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 2. gecikme cezası , mücbir sebep , süre uzatımı , yangın ...tarihten itibaren 52 gün süre uzatımı verilmiştir.

...vekillerince süresi içinde temyiz edilmiştir. ...belirlendiği ek tutanağa göre, işin süresi; sözleşmenin imzalanması... ...doğraması ve kompozit cephe kaplaması işlerinin davalılarca üstlenildiği... ...olarak belirlenmesi halinde, süre uzatımı, gecikme cezası, ifaya...

...ve ölçümleri yapılarak iş artışı kapsamında ödenmesi... Yapım İşi”nde, iş artışı... ...kusurlu oldukları tespit edilen işleri yüklenici, yapı denetim... ...taraflarının uyuşmazlığa ilişkin görüş ve değerlendirmeleri... ...fazla emek harcadığını öne sürerek fazla bedel isteyemez...

...eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde, sokak... ...iş grubunun yer aldığı, işin süresinin işyeri teslim tarihinden... temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimlerini... ...bu bakımdan ihale konusu işin yapım işi olarak ihale edilemeyeceği...

işin süresi , ivedilik , pazarlık usulü ...0+000-61+766 Arası Kesiminin Yapımı ihalesinin iptali... DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ … ...montaj işleri ile benzeri yapım işlerini ...